Подрядчик доказал, что не должен платить неустойку за срыв сроков работ

24 октября 2016 310
Подрядчик выплачивает заказчику неустойку только, если задержка строительства произошла по его вине.

Заказчик потребовал от подрядчика выплатить неустойку  по госконтракту в сумме более 256 млн. руб.  Причина – подрядчик выполнил работы с опозданием. Судьи с требованиями заказчика не согласились. Они отметили, что причина срыва сроков строительство в том, что заказчик поздно передал подрядчику земельный участок и технические условия. В результате судьи отказали в иске заказчику (постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 октября 2016 г. по делу № А40-219419/14).



Ваша персональная подборка

    Подписка на новости

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

    Школа Главбуха

    Школа

    Проверьте свои знания и приобретите новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас




    © ООО «Актион группа Главбух», 2008 - 2016
    Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
    Политика обработки персональных данных.
    Все свидетельства выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-62260 от 03.07.2015.

    
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Спасибо, что посетили наш сайт!

    Мы надеемся, что наша статья оказалась полезна для вас.

    Вашу работу упростит «Безошибочный расчетчик зарплат»

    Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку от нашего сайта, чтобы быть в курсе всех всех изменений в бухгалтерском учете: