Когда подрядчику не придется платить неустойку

4 апреля 2016 420
Подрядчик не должен платить неустойку за срыв сроков строительства, если это произошло по вине заказчика.
Заказчик потребовал с подрядчика неустойку за сдачу объекта позже установленных контрактом сроков. Судьи требования заказчика не поддержали. Дело в том, что заказчик поздно передал подрядчику проектную документацию на строительство. Поэтому подрядчик не виноват в срыве сроков. А вот со встречным иском подрядчика судьи согласились. Они взыскали неустойку с заказчика за то, что он нарушил сроки оплаты выполненных работ (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 марта 2016 г. по делу № А56-31573/2015).


Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа Главбуха

Школа

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас


Рассылка



© ООО «Актион группа Главбух», 2008 - 2016
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-62696 от 10.08.2015


×

Спасибо, что посетили наш сайт!

Мы надеемся, что наша статья оказалась полезна для вас.

Вашу работу упростит «Безошибочный расчетчик зарплат»

Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку от нашего сайта, чтобы быть в курсе всех всех изменений в бухгалтерском учете: