Нет сроков в календарном плане – нет и неустойки

1304
Абош И. Н.
Автор: Абош И. Н.
аудитор
Заключая инвестиционный договор, стороны не утвердили календарный план строительства. Поэтому когда одна компания, считая, что сроки строительства нарушены, решила взыскать через суд со своего партнера неустойку, ей было отказано в иске. Подробности – в постановлении ФАС Поволжского округа от 26 июня 2007 г. № А06-704/06Е
Суть спора
ООО «Производственно-коммерческая фирма “Фалкон”» (истец) обратилось в суд с иском к своему партнеру (ответчик) о взыскании с него неустойки в размере 1 300 000 руб.
Между истцом и ответчиком был заключен договор участия юридического лица в инвестировании строительства. При его заключении стороны решили принять за основу сроки строительства объекта, указанные в приложении к договору долевого участия в строительстве. При этом в соответствии с пунктом 1.3 инвестиционного договора срок окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 28 июля 2005 года. Полагая, что ответчик нарушил предусмотренные сроки, истец обратился с иском о взыскании с партнера неустойки в сумме 1 300 000 руб.Решение суда
Суд поддержал ответчика. И вот почему.
Календарный план строительства объекта отсутствовал. А график производства работ не является календарным планом строительства. В соответствии с пунктом 6.5 договора, заключенного между сторонами, размер штрафа за нарушение сроков строительства объекта и сроков внесения очередных платежей подлежит учету при проведении окончательных взаиморасчетов между сторонами договора. В результате получить неустойку ООО «Производственно-коммерческая фирма “Фалкон”» не удалось.


Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа Главбуха

    Школа

    Проверьте свои знания и приобретите новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас




    © ООО «Актион группа Главбух», 2008 - 2016
    Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
    Политика обработки персональных данных.
    Все свидетельства выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-62260 от 03.07.2015.

    
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Зарегистрируйтесь и продолжите использование сайта! Это бесплатно и займет всего одну минуту!

    Вы сможете продолжить чтение этого материала и получите доступ к сервисам для постоянных посетителей сайта. Вам будут доступны:

    • Электронные справочники «Квартальный отчет» и «Расчетчик зарплаты»
    • Шаблоны и формы, необходимые в ежедневной бухгалтерской работе.
    • Он-лайн калькуляторы
    • Специальный Бухгалтерский календарь
    • Сервис «Ответ за 24 часа»
    • Обучение в Высшей Школе Главбуха

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Спасибо, что посетили наш сайт!

    Мы надеемся, что наша статья оказалась полезна для вас.

    Вашу работу упростит «Безошибочный расчетчик зарплат»

    Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку от нашего сайта, чтобы быть в курсе всех всех изменений в бухгалтерском учете: