Когда неустойку подрядчику платить не придется

13 ноября 2014 889

Заказчик обратился в суд с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи объекта. Однако судьи требования заказчика не поддержали, поскольку подрядчик выполнил работы в полном объеме досрочно. Заказчик же приемку объекта задержал, что обусловило невозможность для подрядчика исполнить обязательства по передаче объекта в установленный контрактом срок (постановление ФАС Уральского округа от 27 октября 2014 г. № Ф09-3857/14).

Полезные материалы:

Котловой метод учета у подрядчика

Оптимизация расходов организации-подрядчика

Работы, не предусмотренные сметой

Чтобы аванс не пришлось возвращать...

О том, как действовать, если дело дошло до суда, читайте в электронной книге «Как строительной компании выиграть спор. Анализ арбитражной практики» (скоро выйдет в свет).



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа Главбуха

Школа

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас


Рассылка



© ООО «Актион группа Главбух», 2008 - 2016
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-62696 от 10.08.2015


×

Спасибо, что посетили наш сайт!

Мы надеемся, что наша статья оказалась полезна для вас.

Вашу работу упростит «Безошибочный расчетчик зарплат»

Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку от нашего сайта, чтобы быть в курсе всех всех изменений в бухгалтерском учете: